ОГЛАВЛЕНИЕ

Исковое заявление по преддоговорному спору.


___________________________________________________________________________
: : :
: Реквизиты Подрядчика : В Государственный Арбитраж :
: ( вышестоящий орган, : РСФСР ( адрес ) :
: наименование строительной : :
: организации, : Истец:___________________________ :
: почтовый адрес, : (наименование Подрядчика) :
: телефон) : _________________________________ :
: : почтовый адрес, расчетный :
: Дата, исходящий N : счет N ____________________ :
: : в ____________________ отделении :
: : Промстройбанка :
: : :
: : Ответчик:________________________ :
: : (наименование органи- :
: : _________________________________ :
: : зации Заказчика) :
: : :
: : почтовый адрес, расчетный :
: : счет N ____________________ :
: : в ____________________ отделении :
: : Промстройбанка :
: : :
:___________________________________:______________________________________:


Исковое заявление
по преддоговорному спору
(сумма договора ___________рублей)


При заключении нами договора на строительство (техническое перевооруже-
ние, реконструкцию и т.п.) от "_____"______________19___г. с _____________
(наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержа-
нию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших
разногласий "____"______________19____г. стороны к соглашению по содержанию
пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.
Нами была предложена следующая редакция этого пункта: "В случае неп-
редставления измененной рабочей документации в установленный срок, Заказчик
уплачивает штраф в размере _____________________ рублей за каждый день
просрочки".
Заказчик _________________________ (наименование организации Заказчика)
предлагает установить за нарушение срока представления измененной рабочей
документации штраф в размере _____________________ рублей за каждый день
просрочки.
Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на капитальное
строительство, предусматривающего обязанность Заказчика уплачивать штраф в
размере _______________ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 аб-
зац 2 Особых условий к договору N _____________ от"____"___________19____г.
в нашей редакции.


Приложение:

1. Копия договора на строительство ___________________ (наименование
объекта) от "_____"________________19____г.
2. Копия особых условий к договору N _______ от "____"__________19____г.
3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N ________
от "____"__________19____г.
4. Копия препроводительного письма от "____"__________19____г.
5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от
"____"_______19__г. со штемпелем почтового отделения от "___"_______19____г.
6. Копия протокола согласования разногласий от "_____"__________19___г.
по особым условиям к договору N ________ от "____"__________19____г.
7. Почтовая квитанция от "____"__________19____г. об отправке Ответчику
копии заявления в Госарбитраж.
8. Платежное поручение от "____"__________19___г. N______________ на уп-
лату госпошлины.


Подрядчик
(должность, ф.и.о.
руководителя)
(подпись)




ОГЛАВЛЕНИЕ