<< Предыдущая

стр. 4
(из 5 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

19.7. Если фактические затраты на ликвидацию окажутся меньше размера
ликвидационного фонда, то излишки денежных средств передаются Подрядчику
и подлежат включению в налогооблагаемый доход.
19.8. Если Государство примет решение о продолжении эксплуатации
всех или части сооружений, переданных ему Подрядчиком после окончания
срока действия Контракта под свою ответственность, то в этом случае
Подрядчик не будет нести никаких обязательств по осуществлению программы
ликвидации и передает Государству все права на все фактические
накопившиеся в ликвидационном фонде активы.

Раздел 20. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

20.1. В процессе выполнения Контракта Подрядчик обязан соблюдать
законодательство Государства, касающееся охраны Недр и окружающей
природной среды, и предпринимать все необходимые меры с целью:
- охраны жизни и здоровья населения;
- обеспечения рационального и комплексного использования Полезных
ископаемых;
- сохранения естественных ландшафтов и рекультивации нарушенных
земель, иных геоморфологических структур;
- сохранения свойств энергетического состояния верхних частей Недр
для предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунта.
20.2. При проведении ____________________________________________________
указать вид Операции по недропользованию
Подрядчиком в приоритетном порядке должны соблюдаться:
I. Экологические требования:
- сохранение окружающей природной среды;
- предотвращение техногенного опустынивания земель;
- предотвращение водной и ветровой эрозии почвы;
- изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их
загрязнения;
- предотвращение истощения и загрязнения подземных вод;
- и другие требования согласно Законодательству о недропользовании и
охране окружающей природной среды.
II. Требования в области охраны недр:
- обеспечение полноты опережающего геологического изучения Недр для
достоверной оценки величины и структуры запасов _________________________
________________________________________ , Месторождений и Участков недр,
указать вид Полезного ископаемого
предоставленных в недропользование, в том числе для целей, не связанных с
Добычей;
- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов
Недр на всех этапах ____________________________________________________;
указать вид Операции по недропользованию
- обеспечение полноты извлечения ___________________________________
указать вид Полезного
_____________________________;
ископаемого
- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в Недрах запасов
основных и совместно залегающих Полезных ископаемых и попутных
компонентов, продуктов Переработки минерального сырья и отходов
производства при разработке Месторождений;
- использование Недр в соответствии с требованиями законодательства
Государства по охране окружающей природной среды, предохраняющими Недра
от проявлений опасных техногенных процессов при
_________________________________________________________________________
(Разведке, Добыче, а также Строительстве и эксплуатации подземных
________________________________________;
сооружений, не связанных с Добычей)
- охрана Недр от обводнения, пожаров, взрывов, обрушений налегающей
толщи пород, а также других стихийных факторов, снижающих их качество или
осложняющих эксплуатацию и разработку Месторождений;
- предотвращение загрязнения Недр при проведении ___________________
указать
___________________________________;
вид Операции по недропользованию
- соблюдение установленного Разделом 29 Контракта порядка
приостановления, прекращения ____________________________________________
указать вид Операции по недропользованию
и Разделом 19 Контракта порядка ликвидации объектов разработки
Месторождений;
- обеспечение экологических требований при складировании и
размещении промышленных и бытовых отходов в целях предотвращения их
накопления на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод.
Подрядчик обеспечивает полноту и достоверность геологического,
гидрогеологического, экологического, инженерно-геологического и
технологического изучения объектов ______________________________________
указать вид Операции по
___________________.
недропользованию
20.3. Подрядчик до начала деятельности по недропользованию по
настоящему Контракту должен произвести оценку воздействия планируемой
деятельности на окружающую природную среду и получить разрешение на
природопользование у государственных природоохранных органов.
20.4. Подрядчик должен вести мониторинг Недр и окружающей природной
среды с целью изучения воздействия на них в результате своей деятельности
по настоящему Контракту и принятия мер по своевременному устранению
негативного воздействия.
20.5. Подрядчик обязан ликвидировать допущенное нарушение состояния
окружающей природной среды, провести восстановительные работы и
компенсировать в полном объеме нанесенный природе ущерб.
20.6. Государственный контроль за соблюдением законодательства об
охране Недр и окружающей природной среды осуществляют уполномоченные
государственные органы.
20.7. Подрядчик выполняет работы по сохранению состояния окружающей
природной среды Контрактной территории.
20.8. После прекращения действия Контракта или при поэтапном
возврате Контрактной территории Подрядчик передает Контрактную территорию
в состоянии, пригодном для дальнейшего использования по прямому
назначению, в соответствии с законодательством Государства.
20.9. Любые нарушения (ухудшения) состояния окружающей среды, а
также самой Контрактной территории во время действия Контракта
восстанавливаются за счет Подрядчика до состояния, пригодного для
дальнейшего использования по прямому назначению.

Раздел 21. БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
И ПЕРСОНАЛА

21.1. При проведении Подрядчиком ___________________________________
указать вид Операции по
__________________________________________________________ в соответствии
недропользованию, указать вид Полезного ископаемого
с Контрактом должно быть обеспечено выполнение правил и норм по
безопасному ведению работ, предусмотренных законодательством Государства,
а также проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий и
профессиональных заболеваний.
21.2. Запрещается проведение _______________________________________
указать вид Операции по
____________________, если он представляет опасность для жизни и здоровья
недропользованию
людей.
21.3. Государственный контроль за соблюдением правил и норм по
технической безопасности и промышленной санитарии при проведении
___________________________________________________________осуществляется
указать вид Операции по недропользованию
специально уполномоченным Государственным органом.
21.4. Основные требования по обеспечению безопасного проведения
_________________________________________________являются:
указать вид Операции по недропользованию
- допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и
квалификацию, а к руководству горными работами - лиц, имеющих
соответствующее образование;
- обеспечение лиц, занятых при проведении __________________________
указать вид
________________________________________ специальной одеждой и средствами
Операции по недропользованию
индивидуальной и коллективной защиты;
- применение машин, оборудования и материалов, соответствующих
требованиям безопасности и санитарным нормам;
- учет, надлежащее хранение и расходование взрывчатых веществ и
средств взрывания, а также правильное и безопасное их использование;
- проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных
наблюдений, необходимых для обеспечения технологического цикла работ и
прогнозирования опасных ситуаций;
- своевременное пополнение технической документации и планов
ликвидации аварий данными, уточняющими границы зон безопасного ведения
работ;
- соблюдение проектных систем Разработки Месторождений (для твердых
Полезных ископаемых), проектов и технологических схем Разработки и
обустройства Месторождений (для нефти, газа и подземных вод).
21.5. Должностные лица Подрядчика при возникновении непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников и/или населению обязаны немедленно
приостановить работы и обеспечить транспортировку людей в безопасное
место и проинформировать об этом Компетентный и местные исполнительные
органы.

Раздел 22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА
НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

22.1. Сделки, заключенные Подрядчиком в прямой или скрытой форме,
нарушающие требования Лицензии и Контракта, являются недействительными.
22.2. Подрядчик несет полную ответственность за последствия
действий, указанных в п. 22.1. Контракта, перед Компетентным органом и
Третьими лицами.
22.3. Лица, виновные в совершении указанных сделок, а также других
нарушений Законодательства о недропользовании, несут установленную
законом дисциплинарную, материальную, административную и уголовную
ответственность.

Раздел 23. ФОРС-МАЖОР

23.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по
Контракту, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).
23.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и
непредвиденные при данных условиях обстоятельства, как например: военные
конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия (пожары и т. п.).
Приведенный перечень не является исчерпывающим.
23.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
Сторона, пострадавшая от них, незамедлительно уведомляет об этом другую
Сторону путем вручения либо отправки по почте письменного уведомления,
уточняющего дату начала и описание форс-мажорных обстоятельств.
23.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны
незамедлительно проводят совещание для поиска решения выхода из
сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму
последствий таких обстоятельств.
23.5. При полной или частичной приостановке работ по Контракту,
вызванной форс-мажорными обстоятельствами, период проведения этих работ
продлевается на срок действия форс-мажора и возобновляется с момента
прекращения форс-мажора.

Раздел 24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

24.1. Информация, полученная или приобретенная какой-либо Стороной в
процессе выполнения Контракта является конфиденциальной, если это
предусмотрено письменным соглашением Сторон. Стороны могут использовать
конфиденциальную информацию для составления необходимых отчетов,
предусмотренных законодательством Государства.
24.2. Стороны не имеют права передавать конфиденциальную информацию
Третьим лицам без согласия другой Стороны за исключением случаев:
- если такая информация используется в ходе ведения судебного
разбирательства;
- когда информация предоставляется Третьим лицам, оказывающим услуги
Подрядчику, при условии, что такое Третье лицо берет на себя
обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и
использовать ее только в установленных Сторонами целях и на определенный
Сторонами срок;
- когда информация предоставляется банку или другой финансовой
организации, у которой Подрядчик получает финансовые средства, при
условии, что такой банк или другая финансовая организация берет на себя
обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и
использовать ее только в указанных целях.
24.3. Стороны, в соответствии с законодательством Государства,
определяют сроки соблюдения конфиденциальности по всем документам,
информации и отчетам, относящимся к проведению __________________________
указать вид
___________________________________________ на Контрактной территории.
Операции по недропользованию

Раздел 25. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

25.1. Передача прав и обязанностей по Контракту Третьему лицу (кроме
дочерней организации Подрядчика), допускается только с письменного
разрешения Лицензионного органа.
25.2. Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей по
Контракту, несет Подрядчик и Государством не компенсируются.
25.3. До тех пор, пока Подрядчик сохраняет какое-либо участие в
Контракте, он и Третье лицо, которому он передал права и обязанности,
несут солидарную ответственность по Контракту.

Раздел 26. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

26.1. Для Контракта и других соглашений, подписанных на основе
Контракта, применяется право Государства ________________________________
(если иное не установлено
_________________________________________________________________________
Международными Договорами, участником которых является Государство)
26.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять
международные обязательства Государства в области охраны окружающей среды
на Контрактной территории и сопряженных с ней участках.

Раздел 27. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

27.1. Стороны принимают все меры для решения всех споров и
разногласий, вытекающих из Контракта путем переговоров.
27.2. Если в течение _______ дней с момента его возникновения
спорный вопрос не может быть решен путем переговоров, то Стороны
передадут спорный вопрос для его разрешения:
- в судебные органы Государства, уполномоченные в соответствии с
законодательством рассматривать подобные споры, или:
- в один из следующих арбитражных органов___________________________
(только для
______________________________________________________;
иностранных Подрядчиков и совместных предприятий)
- в международный центр по урегулированию инвестиционных споров
(далее - центр), созданный в соответствии с конвенцией по урегулированию
инвестиционных споров, открытой для подписания в Вашингтоне 18 марта 1995
года (конвенция ИКСИД), если государство Подрядчика является участником
этой конвенции, или:
- в дополнительное учреждение центра (функционирующее по правилам
дополнительного органа), если государство Подрядчика не является
участником конвенции ИКСИД, или:
- в арбитражные органы, учреждаемые в соответствии с арбитражным
регламентом комиссии Организации Объединенных Наций по международному
торговому праву (ЮНСИТРАЛ), или:
- на арбитражное рассмотрение при Арбитражном институте
Международной торговой палаты в Стокгольме, или:
- в арбитражную комиссию при Торгово-промышленной палате Государства

<< Предыдущая

стр. 4
(из 5 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>