ОГЛАВЛЕНИЕ

ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Утвержден Приказом Минсоцзащиты России от 19 марта 1996 г. ? 74)

г. Москва “___” ____________ 199 __ г.

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя министра Панова Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________________________,
(должность, ф.,и.,о.)
действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную работу, а Исполнитель принимает на себя выполнение и сдачу (передачу) работы по теме: ____________________________
______________________________________________________________________________________.
(наименование научно-технической продукции)
1.2. Содержание работы и сроки выполнения ее этапов определяются календарным планом.
1.3. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания к договору _________________________________________________.
(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)
1.4. Срок действия договора с даты подписания по “___” _________________ 199 __ г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене ______________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть)*.
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.
3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.
4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
5.2. Другие условия по усмотрению сторон:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

6. Форс-мажор
Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств (стихийные явления, военные действия и др.).

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик – Министерство социальной защиты населения РФ, 103715, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1, тел.: (095) 220-96-18.
Расчетный (бюджетный) счет ? 66120154 в отделении ОПЕРУ Центробанка г. Москвы, МФО 191027.

Исполнитель: ______________________________________________________________________.

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. Календарный план.
2. Протокол соглашения о договорной цене.
3. Техническое задание, технико-экономическое обоснование.

Заказчик Исполнитель

Заместитель министра ______________________________________
социальной защиты населения Российской (должность)
Федерации ______________________________________
А. Панов (подпись, ф.,и.,о.)

“____” ____________ 199 __ г. “____” ____________ 199 __ г.

М.П. М.П.

Утверждаю:
заместитель министра социальной
защиты населения Российской Федерации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ТЕМЫ

1. Наименование проекта, темы _______________________________________________________.
2. Срок (квартал, год) начала работы __________________________________________________.
3. Срок (квартал, год) завершения работы ______________________________________________.
4. Цель и назначение разработки ______________________________________________________.
5. Ожидаемые конечные результаты ___________________________________________________.
6. Область применения (сфера использования) __________________________________________.
7. Место (организация, предприятие) и срок освоения (внедрения, реализации) результатов разработки ______________________________________________________________________________.
8. Сметная стоимость разработки _____________________________________________________.
9. Источник финансирования разработки и плательщик:
9.1. Источник финансирования – федеральный бюджет;
9.2. Плательщик – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации.
10. Заказчик разработки – Минсоцзащиты России.
11. Исполнитель разработки, его ведомственная подчиненность
__________________________________________________________________________________.
(индекс, почтовый адрес, телефон)
12. Соисполнители _________________________________________________________________.
13. Обоснование для разработки:
13.1. Президентская программа “Дети России”;
13.2. Федеральная целевая программа “Дети-инвалиды”.

Исполнитель ____________________________________
(подпись, печать)


ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

___________________________________________________________________________________
(наименование научно-технической продукции)
по договору ? _____________ от “_____” _____________________ 199 _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации и от лица Исполнителя _____________________________________________,
(полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме _____________________________________ руб. ___________________________________________________________________.
(прописью)
При невыполнении Исполнителем условий договора в соответствии с пп. 3.6 и 4.3 договорная цена уменьшается:
по п. 3.6 на ________________________________________________________________________;
по п. 4.3 на ________________________________________________________________________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Исполнитель ______________________ Заказчик ______________________________

М.П. М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
по теме _________________________

Договор ? _________ от “_____” _________________ 199 _____ г.


п/п
Наименование этапов
Чем заканчивается этап (научно-техническая документация, макеты, экспериментальные образцы и другие результаты работ)
Срок исполнения
Цена
(млн. руб.)
1
2
3
4
5











От Исполнителя ____________________ От Заказчика ___________________________

Руководитель разработки Заместитель министра А.М. Панов
________________________________ _______________________________________
(подпись) (подпись)

М.П. М.П.



ОГЛАВЛЕНИЕ